学习啦>合同>合同范本>

2022维修合同简单格式五篇

时间: 马绍4595 分享

合同是市场经济条件下规范财产流转系的协议,各国的合同法规范的都是债权合同,而广义的合同还应关系的基本依据。今天的小编给大家分享了2022维修合同简单格式,如果想看更多的请点击维修合同查看。

2022维修合同简单格式1

甲方:

乙方:

因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题,乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水进行维修,经双方协商,协议如下:

1、维修时间:20__年__月__日起到20__年__月__日止。

2、维修地点:孔雀湖康体中心

3、维修方案须甲方确认,并且乙方应在维修之前征得甲方同意。

4、维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间,甲方必定期须派人到现场予以质量监督和协助部分工作。在施工方施工期间,施工方有责任对施工时的人员安全负责,出现工伤事故由乙方负责。

6、房屋维修期的注意事项:甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,(如垃圾材料的堆放)。

7、维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准。

8、在维修期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。

9、根据双方的协商,本次维修采取乙方包工不包料的方式实施。

10、本工程维修发生的费用共计人民币壹万元整(大写10000.00元整),工程完工之日付伍仟元整(5000.00元)。待保修期满之日付清全部尾款。

11、本房屋漏水维修合同一式两份,双方各持一份。

12、关于保修:保修期6个月,自维修结束之日起算,保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看,并采取其他相关措施

13、其他未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

2022维修合同简单格式2

本合同双方当事人:

甲方:

乙方:

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成一致意见,就甲方拥有的磷化车间房屋维修翻新等事项签订如下合同,确保双方共同遵守执行:

第一条就地维修标准及要求

1、甲方就位于塘栖镇磷化车间房屋屋顶委托乙方维修翻新。

2、乙方根据甲方的专项维修基金,专项用于磷化车间屋顶维修翻新,合理使用维修资金,甲方将监督乙方实施。

3、维修项目:磷化车间屋顶维修翻新。

4、甲方支付乙方20__元人民币的保险费,让乙方自行购买人身意外险,如乙方不购买导致的人身伤害,由乙方负责。

5、维修要求:

①乙方自行组织维修施工队,并负责做好施工现场的安全质量工作,

②乙方要在甲方指定的时间内负责清理完该工程造成的淤泥杂物,

5、乙方对甲方的维修项目负责,确保维修范围内的所有设施的正常

6、甲方应及时支付乙方维修费用,如甲方拖欠乙方费用,导致乙方无法及时更换或维修相关设施,乙方不承担相应带来的损失。

第二条维修付款

甲方在合同期内向乙方支付8400元维修翻新费用,乙方用于劳务支出。

第三条合同期限

合同有效期为年月日至年月日。

本合同未尽事宜,由双方友好协商后解决,如无法解决,可向合同签订地法院提起诉讼。

本合同自双方签名盖章时生效,一式二份,甲、乙方双方各执一份,

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

2022维修合同简单格式3

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

因华兴电力蒸汽管道施工影响福前村老年过渡房,依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就福前老年过渡房房屋维修事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

合同工期:开工日年月日,竣工日年月日,该工期包工、包料,总工程款一次性定价为元。

二、施工责任

1、乙方按有关规定采取严格的施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果,乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故,均由乙方承担责任。

2、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利,乙方在施工中要保护好小区内的方砖步道、花草树木,不能损坏。在住户家维修要严格遵守物业规定的制度,如有住户投诉或乙方损害物品,甲方有权在应付乙方的工程款中扣除。

3、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点,保持施工现场的清洁,并在甲方要求的时间内清除,竣工前做好卫生清扫和处理工作,否则,甲方有权委托他人清理,所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。

4、本合同壹式贰份,甲.乙双方各执壹份,本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

2022维修合同简单格式4

发包人(全称):(以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点:

一、维修工程内容及要求

1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后,在条件容许的情况下,1天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。

2、对已入住的客户维修,要求维修完毕后客户签字认定。

3、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理

4、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

二、工程质量保修范围和内容

承包人按相关规定对已维修工程进行保修,在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担已维修工程质量保修责任,按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下:

1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;

3、装修工程为2年;

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;

7、其它项目保修期限约定如下:

质量保修期自工程验收合格之日起计算。

三、甲乙双方的权利与义务

(一)甲方的权利与义务

1、由甲方工程师共同配合乙方施工,行使合同约定的职权,向乙方发出指令及其签证,确保工程的顺利进行。

2、现场确定施工范围核实工程量。

3、组织相关单位进行验收,评定质量标准。

4、按合同约定的期限支付工程款。

5、负责各部门的关系协调。

(二)乙方的权利与义务

1、提供相关的施工方案。

2、按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。

3、抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。

4每日完工后必须保证环境整洁、干净。

四、维修计价及费用支付

维修按每处单独计价,费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价,每月汇总后进行结算,预留5%作为质保金,验收合格一个月复查合格后支付。

五、维修费用

维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、违约责任

甲乙双方务必严格履行合同的所有条款,不得违约,否则,

另一方有权利追求其违约责任,并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。

下列情况为违约:

1、不按规定的方案和质量标准施工,造成质量低劣。

2、不能在规定的期限内完成工程任务。

3、现场管理混乱,受到有关职能部门的批评处罚。

七、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效,本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。

发包人(公章):承包人(签字):

法定代表人(签字):身份证号码:

委托代理人(签字):

年月日年月日

2022维修合同简单格式5

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关建设法规,结合本工程具体情况,为了明确双方在承保范围内的权利、义务和责任,经双方协商同意订立本合同,以示共同遵守。

第一条:工程概况

1、项目名称:

2、项目地点:贵盈堂酒店

3、工程内容:更换螺杆机主机电脑控制板

第二条:双方责任

甲方责任:

1、协调乙方施工,免费提供水、电、场地等条件

2、安排专人协调乙方工作;

3、甲方保证向乙方提供空调设备相关资料、图纸和工作记录档案。

乙方责任:

1、乙方负责设备运输(房屋维修合同)和安装中的安全和完整;

2、乙方负责施工中安全管理,并承担相应的安全责任;

3、乙方免费为甲方培训操作和维修人员。

第三条:合同价款及支付方式

1、元整;(大写)陆万元整。2、预付款40000元整(大写)肆万元整。

3、余款20000元(大写)贰万元整在螺杆机主机调试运行正常后一个星期内支付。

第四条:合同工期

开工日期:乙方收到甲方预付款后4个工作日内进场施工。竣工日期:进场施工后3工作日完成。

第五条:合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如果发生争议,解决方式为:

1、当事人双方协商解决。

2、协商、调节或仲裁不成的,可以向工程所在地的人民法院提出诉讼。

第六条:附则

本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力

1、本合同自双方代表签字,加盖各方公章或者合同专用章即生效;

2、本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执一份,具有同等法律效力;

3、本合同如有未尽事宜,经当事人协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

甲方:乙方:

日期:日期:

2022维修合同简单格式五篇相关文章

简单的2022年维修合同样式【5篇】

简单维修合同2022年范本五篇

2022年标准维修合同样式模板5篇

2022年维修合同标准范本【5篇】

2022施工合同通用模板【5篇】

正规施工合同2022万能范本五篇

2022简单采购合同样式范文五篇

2022年标准服务合同范本五篇

2022年正规维修合同格式范本

2022年简单采购合同范本五篇

2022维修合同简单格式五篇

合同是市场经济条件下规范财产流转系的协议,各国的合同法规范的都是债权合同,而广义的合同还应关系的基本依据。今天的小编给大家分享了2022维修合同简单格式,如果想看更多的请点击维修合同查看。2022维
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选文章

  • 2022简单维修合同样本五篇
    2022简单维修合同样本五篇

    合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立的,它是市场经济条件下规范财产流转系的协议。今天的小编给大家分享了2022简单维修合同样本,如果

  • 企业维修合同协议标准版(五篇)
    企业维修合同协议标准版(五篇)

    维修是指设备技术状态劣化或发生故障后,为恢复其功能而进行的技术活动,包括各类计划修理和计划外的故障修理。下面是小编整理的关于企业维修合同

  • 员工个人维修合同参考
    员工个人维修合同参考

    按维修的定义,分为维护与修理,其中,维护也称为保养,按维修目的与时机,分为预防性维修与修复性维修。下面是小编为大家整理的关于员工个人维修

  • 公司维修项目合同协议格式
    公司维修项目合同协议格式

    是对维修活动的分类,以便于管理与作业,从不同的角度出发,维修有多种不同的分类方法。以下是小编为大家整理的公司维修项目合同协议格式,希望能

1248173